Skip to main content
Fachgebiete
Automobil + Motoren Bauwesen + Immobilien Business IT + Informatik Elektrotechnik + Elektronik Energie + Nachhaltigkeit Finance + Banking Management + Führung Marketing + Vertrieb Maschinenbau + Werkstoffe Versicherung + Risiko
DE
EN
Bücher
Zeitschriften
Themenseiten
Organisationspsychologie Projektmanagement Marketing Smart Manufacturing
Weitere Formate
Podcasts Webinare Technik Webinare Wirtschaft Kongresse Veranstaltungskalender Awards
Jetzt Einzelzugang starten
Zugang für Unternehmen
Referenzkunden
SLX-Digitalkonferenz: Zukunftswerkstatt 2024

Mehr Umsatz mit Top-Kontakten

Am 7. Mai erfahren Sie, wie Vertriebsteams Leadgenerierung, Leadnurturing und Leadstrategien effizient steuern können.
Erweiterte Suche
Anmelden
nach oben
Erschienen in:
Einführung Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Ansprüche des Auftragnehmers aus Behinderung und Unterbrechung (§ 6 VOB/B)

verfasst von : Christian Zanner

Erschienen in: VOB/B nach Ansprüchen

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Zusammenfassung

§ 6 VOB/B stellt eine Sonderregelung für den Fall von Behinderungen und Unterbrechungen des vertraglich vorgesehenen Bauablaufs dar. Als Rechtsfolge sieht § 6 VOB/B einen Anspruch auf Bauzeitverlängerung, vorzeitige Abrechnung erbrachter Leistungen, Kündigung beider Vertragspartner und Schadenersatz vor. Daneben ist für den Fall des Annahmeverzuges ein Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB i. V. m. § 6 Abs. 2 Satz 2 VOB/B möglich.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren
Vorheriges Kapitel Rechte und Pflichten in der Ausführungsphase (§ 4 VOB/B)
Nächstes Kapitel Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz und Vertragsstrafe aus Verzug
Fußnoten
1
Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen, B § 5 Rdnr. 9.
 
2
OLG Hamm, Urteil v. 11.10.1995 – 25 U 70/95, BauR 1996, 392, IBR 1996, 19 (Arneburg).
 
3
Vgl. Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen, B § 5 Rdnr. 30; BGH, Urteil v. 22.05.2003 – VII ZR 469/01, BauR 2003, 1215.
 
4
BGH, Urteil v. 29.04.1992 – XII ZR 105/91, NJW 1992, 1956.
 
5
BGH, Urteil v. 25.09.1978 – VII ZR 263/77, BauR 1978, 485; BGH, Urteil v. 14.01.1999 – VII ZR 73/98, BauR 1999, 645 (648), IBR 1999, 156 (Horschitz).
 
6
BGH, Urteil v. 16.10.1997 – VII ZR 64/96, BauR 1997, 1021, IBR 1998, 3 (Schulze-Hagen).
 
7
Heiermann/Riedl/Rusam, B § 6 Rdnr. 14 f.
 
8
BGH, Urteil v. 20.04.2017 – VII ZR 194/13.
 
9
BGH, Urteil v. 21.12.1989 – VII ZR 132/88, BauR 1990, 210; BGH, Urteil v. 21.10.1999 – VII ZR 185/98, BauR 2000, 722, IBR 2000, 218 (Kraus).
 
10
Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen, B § 6 Rdnr. 9.
 
11
Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen, B § 6 Rdnr. 12.
 
12
Heiermann/Riedl/Rusam, B § 6 Rdnr. 8.
 
13
OLG Koblenz, Urteil v. 18.03.1988 – 8 U 345/87, NJW-RR 1988, 851.
 
14
BGH, Urteil v. 21.12.1989 – VII ZR 132/88, BauR 1990, 211.
 
15
BGH, Urteil v. 21.12.1989 – VII ZR 132/88, BauR 1990, 211.
 
16
Ingenstau/Korbion, B § 6 Nr. 3 Rdnr. 4.
 
17
OLG Hamm, Urteil v. 23.04.2004 – 26 U 130/03, IBR 2005, 363 (Leitzke).
 
18
BGH, Urteil v. 21.03.2002 – VII ZR 224/00, BauR 2002, 1249.
 
19
BGH, Urteil v. 24.02.2005 – VII ZR 225/03, BauR 2005, 861.
 
20
KG, Urteil v. 29.04.2008 – 7 U 58/07, BauR 2009, 1450.
 
21
BGH, Urteil v. 15.01.1976 – VII ZR 52/74, BauR 1976, 128.
 
22
BGH, Urteil v. 18.12.1997 – VII ZR 342/96, BauR 1998, 330; BGH, Urteil v. 25.01.2000 – X ZR 197/97, BauR 2000, 1050, IBR 2000, 265 (Schulze-Hagen).
 
23
BGH, Urteil v. 15.01.1976 – VII ZR 52/74, BauR 1976, 128; BGH, Urteil v. 21.03.2002 – VII ZR 224/00, BauR 2002, 1249, IBR 2002, 389 (Leitzke).
 
24
OLG Karlsruhe, Urteil v. 06.07.1993 – 3 U 57/92, NJW-RR 1993, 1435.
 
25
BGH, Urteil v. 24.02.2005 – VII ZR 225/03, BauR 2005, 861, IBR 2005, 254 (Schmitz).
 
26
BGH, Urteil v. 21.03.2002 – VII ZR 224/00.
 
27
Vgl. BGH, Urteil v. 24.02.2005 – VII ZR 141/03, BauR 2005, 857, IBR 2005, 299 (Miernik); Ausführlich zur Dokumentation und Kostenerfassung: Heiermann/Franke/Knipp, 3. Teil, E.
 
28
OLG Köln, Urteil v. 28.01.2014 – 24 U 199/12.
 
29
BGH, Urteil v. 24.01.2008 – VII ZR 280/05.
 
30
„Vorunternehmer II“-Entscheidung BGH, Urteil v. 21.10.1999 – VII ZR 185/98, BauR 2000, 722, IBR 2000, 218 (Kraus), siehe Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen, B § 6 Rdnr. 22.
 
31
BGH, Urteil v. 26.10.2017 – VII ZR 16/17.
 
32
OLG Frankfurt, Urteil v. 06.05.2015 – 25 U 174/13.
 
33
OLG München, Urteil v. 20.11.2007 – 9 U 2741/07.
 
34
BGH, Urteil v. 26.10.2017 – VII ZR 16/17.
 
Literatur
1.
Franke, Horst; Kemper, Ralf; Zanner, Christian; Grünhagen, Matthias: VOB-Kommentar, München (Werner Verlag) 5. Auflage 2013 zitiert: Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen
2.
Heiermann, Wolfgang; Riedl, Richard; Rusam, Martin: Handkommentar zur VOB, Wiesbaden und Berlin (Vieweg Verlag) 13. Auflage 2013 zitiert: Heiermann/Riedl/Rusam
3.
Ingenstau/Korbion: VOB-Kommentar, herausgegeben von Leupert/Wietersheim, München (Werner Verlag) 19. Auflage 2015 zitiert: Ingenstau/Korbion
4.
Zanner, Christian; Salbach, Birthe; Viering, Markus: Rechte aus gestörtem Bauablauf und Ansprüchen, Wiesbaden (Springer Vieweg Verlag) 2014
Metadaten
Titel
Ansprüche des Auftragnehmers aus Behinderung und Unterbrechung (§ 6 VOB/B)
verfasst von
Christian Zanner
Copyright-Jahr
2021
Buch
VOB/B nach Ansprüchen

Print ISBN: 978-3-658-34024-7

Electronic ISBN: 978-3-658-34025-4

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34025-4_4