Skip to main content
main-content

Tipp

Weitere Kapitel dieses Buchs durch Wischen aufrufen

2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

Nachtragsmanagement

verfasst von: Claus Jürgen Diederichs

Erschienen in: Bauwirtschaft und Baubetrieb

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

share
TEILEN

Zusammenfassung

Das Thema Nachtragsmanagement hat beim Planen, Bauen und Betreiben von Bauten und Anlagen stets wichtige Bedeutung, da es während der Vertragsabwicklung sehr häufig zu Leistungsänderungen und Leistungsstörungen kommt, über deren Auswirkungen sich die Vertragsparteien dann möglichst autonom, ggf. außergerichtlich mit Hilfe von qualifizierten Streitlösern und leider noch viel zu häufig gerichtlich in jahrelangen Gerichtsprozessen verständigen müssen. Dieses Kapitel soll dazu beitragen, dass die Parteien eine Handlungsanleitung für die autonome und außergerichtliche Verständigung erhalten. Daher wird zunächst vermittelt, wie Auftraggeber Nachträge vermeiden und wie sie bei der Prüfung von Nachträgen vorgehen können. Im Anschluss wird gezeigt, wie Auftragnehmer Nachträge vorbereiten und ihre Ansprüche auch durchsetzen wollen. In allen Fällen hat die Kommunikation und Dokumentation von Soll-Ist-Abweichungen entscheidende Bedeutung für die Nachweisführung. Da die VOB/B 2016 bis auf weiteres unverändert bleiben wird und für öffentliche Auftraggeber als Ganzes verpflichtend anzuwenden ist, wird zunächst das Vorgehen bei Ansprüchen auf Vergütungsänderungen aus Leistungsänderungen und Zusatzleistungen gemäß § 2 Abs. 3 bis Abs. 7 VOB/B und dann die Geltendmachung bzw. Prüfung von Schadensersatzansprüchen aus Behinderungen (§ 6 Abs. 6 VOB/B) und von Entschädigungen aus unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers (§ 642 BGB) nach den Anforderungen des BGH erläutert. Den Abschluss des Kapitels bildet das Nachtragsmanagement nach dem seit dem 01.01.2018 geltenden Bauvertrags-, Architekten- und Ingenieurvertragsrecht der §§ 650b-c und p-q BGB, für das BGH-Entscheidungen frühestens ab dem Jahr 2023 zu erwarten sind.
Literatur
Zurück zum Zitat AGBG (2000, 2001) Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGBG (2000, 2001) Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Zurück zum Zitat BGB (1896, 2018) Bürgerliches Gesetzbuch BGB (1896, 2018) Bürgerliches Gesetzbuch
Zurück zum Zitat BGH-Urteile: VII ZR 141/03 vom 24.02.2005, VII ZR 224/00 vom 21.03.2002, VII ZR 225/03 vom 24.02.2005, VII ZR 280/05 vom 24.01.2008, VI ZR 612/15 vom 20.12.2016 BGH-Urteile: VII ZR 141/03 vom 24.02.2005, VII ZR 224/00 vom 21.03.2002, VII ZR 225/03 vom 24.02.2005, VII ZR 280/05 vom 24.01.2008, VI ZR 612/15 vom 20.12.2016
Zurück zum Zitat BT-Drucksache 18/8486(18.05.2016) Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung (➔ Links) BT-Drucksache 18/8486(18.05.2016) Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung (➔ Links)
Zurück zum Zitat GWB (2009) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB (2009) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Zurück zum Zitat HOAI (2013) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI (2013) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Zurück zum Zitat ImmoWertV (2010) Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung) ImmoWertV (2010) Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung)
Zurück zum Zitat VgV (2016, 2018) Vergabeverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge VgV (2016, 2018) Vergabeverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
Zurück zum Zitat VOB/A (2009, 2016) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen VOB/A (2009, 2016) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen
Zurück zum Zitat VOB/B (2009, 2016) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B (2009, 2016) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
Zurück zum Zitat VOB/C (2009, 2016) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB/C (2009, 2016) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
Zurück zum Zitat Budde R (2013) Das PRO:CLAIM-Konzept: Claims erfolgreich verhandeln; Kooperation statt Konfrontation. Pro Business, Berlin Budde R (2013) Das PRO:CLAIM-Konzept: Claims erfolgreich verhandeln; Kooperation statt Konfrontation. Pro Business, Berlin
Zurück zum Zitat Cox C (2014) Kommunikation in der Bauwirtschaft, Bauen in der Öffentlichkeit: eine kommunikative Herausforderung an der Schnittstelle Auftraggeber, Generalunternehmer und Öffentlichkeit. Schriftenreihe/Institut für Baubetrieb und Baumanagement, DVP, Berlin Cox C (2014) Kommunikation in der Bauwirtschaft, Bauen in der Öffentlichkeit: eine kommunikative Herausforderung an der Schnittstelle Auftraggeber, Generalunternehmer und Öffentlichkeit. Schriftenreihe/Institut für Baubetrieb und Baumanagement, DVP, Berlin
Zurück zum Zitat Diederichs CJ (2005) Führungswissen für Bau- und Immobilienfachleute, Band 1: Grundlagen, 2. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York Diederichs CJ (2005) Führungswissen für Bau- und Immobilienfachleute, Band 1: Grundlagen, 2. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York
Zurück zum Zitat Diederichs CJ (2006) Immobilienmanagement im Lebenszyklus, 2. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York Diederichs CJ (2006) Immobilienmanagement im Lebenszyklus, 2. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York
Zurück zum Zitat Diederichs CJ (2012) Bauwirtschaft und Baubetrieb. In: Handbuch für Bauingenieure, 2. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York Diederichs CJ (2012) Bauwirtschaft und Baubetrieb. In: Handbuch für Bauingenieure, 2. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York
Zurück zum Zitat DVP (Hrsg) (2007) Analyse und Bewertung von Software für das Projektmanagement. DVP, Berlin DVP (Hrsg) (2007) Analyse und Bewertung von Software für das Projektmanagement. DVP, Berlin
Zurück zum Zitat Görres L (2015) Projekt-Management von Großprojekten in der Vorvertragsphase, Dissertation, Bd Nr. 6, Schriftenreihe Institut für Baubetrieb Universität der Bundeswehr München, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schwarz (Hrsg), München Görres L (2015) Projekt-Management von Großprojekten in der Vorvertragsphase, Dissertation, Bd Nr. 6, Schriftenreihe Institut für Baubetrieb Universität der Bundeswehr München, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schwarz (Hrsg), München
Zurück zum Zitat Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V. (Hrsg) (2016) Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung der Bauunternehmen (KLR Bau), 8. Aufl. Rudolf Müller, Köln Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V. (Hrsg) (2016) Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung der Bauunternehmen (KLR Bau), 8. Aufl. Rudolf Müller, Köln
Zurück zum Zitat Heilfort T (2003) Ablaufstörungen in Bauprojekten : Einflussfaktoren für die Terminsicherung im Bauprojektmanagement, Aus Forschung und Praxis 3. Expert, Renningen Heilfort T (2003) Ablaufstörungen in Bauprojekten : Einflussfaktoren für die Terminsicherung im Bauprojektmanagement, Aus Forschung und Praxis 3. Expert, Renningen
Zurück zum Zitat Hofmann O, Frikell E, Schwamb T (2015) Unwirksame Bauvertragsklauseln nach dem AGB-Gesetz, 10. Aufl. VOB-Verlag Ernst Vögel OHG, Stamsried Hofmann O, Frikell E, Schwamb T (2015) Unwirksame Bauvertragsklauseln nach dem AGB-Gesetz, 10. Aufl. VOB-Verlag Ernst Vögel OHG, Stamsried
Zurück zum Zitat Ingenstau H, Korbion H (2017) VOB Teile A und B: Kommentar, 20. Aufl. Werner, Köln Ingenstau H, Korbion H (2017) VOB Teile A und B: Kommentar, 20. Aufl. Werner, Köln
Zurück zum Zitat Leupertz S (2018) § 650c BGB Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2. In: Messerschmidt B, Voit W Privates Baurecht – Kommentar zu §§ 631 ff. BGB, 3. Aufl. C.H. Beck, München Leupertz S (2018) § 650c BGB Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2. In: Messerschmidt B, Voit W Privates Baurecht – Kommentar zu §§ 631 ff. BGB, 3. Aufl. C.H. Beck, München
Zurück zum Zitat Möhring F (2012) Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau, Dissertation, Universität Kassel, Kassel University press, nach Mitschein A (1999), Die baubetriebliche Bewertung gestörter Bauabläufe aus Sicht des Auftragnehmers, S 72 Möhring F (2012) Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau, Dissertation, Universität Kassel, Kassel University press, nach Mitschein A (1999), Die baubetriebliche Bewertung gestörter Bauabläufe aus Sicht des Auftragnehmers, S 72
Zurück zum Zitat Rintelen C von (2018a) Kommentar zu § 650b BGB, In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C.H. Beck, München Rintelen C von (2018a) Kommentar zu § 650b BGB, In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C.H. Beck, München
Zurück zum Zitat Rintelen C von (2018b) Kommentar zu § 650c BGB Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Abs. 2. In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C.H. Beck, München Rintelen C von (2018b) Kommentar zu § 650c BGB Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Abs. 2. In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C.H. Beck, München
Zurück zum Zitat Schneider W (2004) Implementierung und Anwendung von Projektkommunikationssystemen, In: AHO (Hrsg) Neue Leistungsbilder zum Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft, AHO-Schrift Nr. 19. Bundesanzeiger Verlag, Köln Schneider W (2004) Implementierung und Anwendung von Projektkommunikationssystemen, In: AHO (Hrsg) Neue Leistungsbilder zum Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft, AHO-Schrift Nr. 19. Bundesanzeiger Verlag, Köln
Zurück zum Zitat Streckel S (2012) Analyse der Auswirkungen gestörter Bauabläufe und der Anteile ihrer Verursachung durch Auftraggeber. Auftragnehmer und Dritte, DVP, Berlin Streckel S (2012) Analyse der Auswirkungen gestörter Bauabläufe und der Anteile ihrer Verursachung durch Auftraggeber. Auftragnehmer und Dritte, DVP, Berlin
Zurück zum Zitat Vygen K, Joussen E, Lang A, Rasch D (2015) Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Aufl. Werner, Köln Vygen K, Joussen E, Lang A, Rasch D (2015) Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Aufl. Werner, Köln
Zurück zum Zitat Würfele F, Gralla M, Sundermeier M (2012) Nachtragsmanagement, 2. Aufl. Luchterhand Fachverlag, München Würfele F, Gralla M, Sundermeier M (2012) Nachtragsmanagement, 2. Aufl. Luchterhand Fachverlag, München
Zurück zum Zitat Zahn A (2018) In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C.H. Beck, München Zahn A (2018) In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C.H. Beck, München
Zurück zum Zitat Zanner C, Saalbach B, Viering M (2019) Rechte aus gestörtem Bauablauf nach Ansprüchen, 2. Aufl. Vieweg, Wiesbaden, erscheint 2019 Zanner C, Saalbach B, Viering M (2019) Rechte aus gestörtem Bauablauf nach Ansprüchen, 2. Aufl. Vieweg, Wiesbaden, erscheint 2019
Zurück zum Zitat Bötzkes F A (2018) Was sind tatsächlich erforderliche Kosten gem. § 650c BGB? ibr-online vom 14.08.2018, S 1–8 Bötzkes F A (2018) Was sind tatsächlich erforderliche Kosten gem. § 650c BGB? ibr-online vom 14.08.2018, S 1–8
Zurück zum Zitat Diederichs C J (1987) Sonderprobleme der Kalkulation (Teil 4), Bauwirtschaft Heft 5/1987, S 123–127 Diederichs C J (1987) Sonderprobleme der Kalkulation (Teil 4), Bauwirtschaft Heft 5/1987, S 123–127
Zurück zum Zitat Diederichs C J (1998) Schadensabschätzung nach § 287 ZPO bei Behinderungen gemäß § 6 VOB/B. Beilage zu BauR 1/1998 Diederichs C J (1998) Schadensabschätzung nach § 287 ZPO bei Behinderungen gemäß § 6 VOB/B. Beilage zu BauR 1/1998
Zurück zum Zitat Diederichs C J (2004) Der Bauprozess und der Bausachverständige aus der empirischen Sicht der Gerichte und der Industrie- und Handelskammern, NZBau, Heft 9/2004, S. 490–492, C. H. Beck, München/Frankfurt am Main/Berlin Diederichs C J (2004) Der Bauprozess und der Bausachverständige aus der empirischen Sicht der Gerichte und der Industrie- und Handelskammern, NZBau, Heft 9/2004, S. 490–492, C. H. Beck, München/Frankfurt am Main/Berlin
Zurück zum Zitat Diederichs CJ, Streckel S (2009) Beurteilung gestörter Bauabläufe – Anteile der Verursachung durch Auftraggeber und Auftragnehmer, NZBau 1/2009, S 1–5, C. H. Beck, München/Frankfurt am Main/Berlin Diederichs CJ, Streckel S (2009) Beurteilung gestörter Bauabläufe – Anteile der Verursachung durch Auftraggeber und Auftragnehmer, NZBau 1/2009, S 1–5, C. H. Beck, München/Frankfurt am Main/Berlin
Zurück zum Zitat Fuchs H, Seifert W (2018) Arbeitskreis IV, BauR 9a/2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, S 1539–1548 Fuchs H, Seifert W (2018) Arbeitskreis IV, BauR 9a/2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, S 1539–1548
Zurück zum Zitat Gralla M, Kattenbusch M (2018) Arbeitskreis X, BauR 9a 2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, S 1566–1573 Gralla M, Kattenbusch M (2018) Arbeitskreis X, BauR 9a 2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, S 1566–1573
Zurück zum Zitat Koenen A (2018) Das neue Bauvertragsrecht: Anfang vom Ende der VOB/B? BauR 7 2018, S 1033–1038 Koenen A (2018) Das neue Bauvertragsrecht: Anfang vom Ende der VOB/B? BauR 7 2018, S 1033–1038
Zurück zum Zitat Koenen A, Trippacher T (2018) Das neue Bauvertragsrecht. In: Netzwerk Bauanwälte GbR (Hrsg) Baurecht aktuell, Das Magazin des Netzwerks Bauanwälte Sonderausgabe 2018, Essen Koenen A, Trippacher T (2018) Das neue Bauvertragsrecht. In: Netzwerk Bauanwälte GbR (Hrsg) Baurecht aktuell, Das Magazin des Netzwerks Bauanwälte Sonderausgabe 2018, Essen
Zurück zum Zitat Langen W (2018) Regelungen der VOB/B zur Vergütung geänderter Leistungen vor dem Hintergrund des § 650c Abs. 1 und 2 BGB, BauR 9a/2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, Arbeitskreis Ib, S 1505–1508 Langen W (2018) Regelungen der VOB/B zur Vergütung geänderter Leistungen vor dem Hintergrund des § 650c Abs. 1 und 2 BGB, BauR 9a/2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, Arbeitskreis Ib, S 1505–1508
Zurück zum Zitat Lindner M (2018) Ist § 650c BGB eine sichere Grundlage für Nachträge? BauR 7(2018):1038–1049 Lindner M (2018) Ist § 650c BGB eine sichere Grundlage für Nachträge? BauR 7(2018):1038–1049
Zurück zum Zitat Retzlaff B (2017) § 650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2 BGB, BauR 10a/2017, Sonderheft zum neuen Bauvertragsrecht, S 1796–1814 Retzlaff B (2017) § 650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2 BGB, BauR 10a/2017, Sonderheft zum neuen Bauvertragsrecht, S 1796–1814
Metadaten
Titel
Nachtragsmanagement
verfasst von
Claus Jürgen Diederichs
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-27916-5_70